Rechtliches
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Retech Swiss AG
1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für sämtliche Offerten, Verträge und Leistungen der Retech Swiss AG (nachfolgend «Auftragnehmerin»), sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird.
2. Angebote und Preise
Offerten sind 30 Tage gültig. Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) inklusive Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Mehraufwände, die bei der Offertstellung nicht erkennbar waren (z. B. zusätzliche Untergrundarbeiten), werden separat nach Aufwand verrechnet.
3. Ausführung
Der Leistungsumfang richtet sich nach der Offerte bzw. dem Werkvertrag. Für nicht anders geregelte Punkte gilt die SIA-Norm 118 sinngemäss.
4. Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist ein Verzugszins von 5 % geschuldet. Bei grösseren Aufträgen können Anzahlungen oder Abschlagszahlungen vereinbart werden.
5. Termine
Vereinbarte Ausführungstermine gelten unter dem Vorbehalt witterungsbedingter Verzögerungen sowie nicht von der Auftragnehmerin zu vertretender Umstände.
6. Gewährleistung und Mängel
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Art. 367 ff. OR) sowie die Rüge- und Verjährungsfristen der SIA-Norm 118. Mängel sind innert 7 Tagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
7. Haftung
Die Haftung der Auftragnehmerin ist – soweit gesetzlich zulässig – auf den Auftragswert begrenzt. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
8. Projektbilder und Referenzen
Die Auftragnehmerin ist berechtigt, ausgeführte Arbeiten zu dokumentieren (Fotografie) und für eigene Referenz- und Marketingzwecke (Website, Soziale Medien, Offerten) zu verwenden. Widerspricht die Auftraggeberschaft der Veröffentlichung, ist dies vor bzw. spätestens bei der Abnahme schriftlich mitzuteilen.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Zürich.
10. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bestehen.
1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für sämtliche Offerten, Verträge und Leistungen der Retech Swiss AG (nachfolgend «Auftragnehmerin»), sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird.
2. Angebote und Preise
Offerten sind 30 Tage gültig. Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) inklusive Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Mehraufwände, die bei der Offertstellung nicht erkennbar waren (z. B. zusätzliche Untergrundarbeiten), werden separat nach Aufwand verrechnet.
3. Ausführung
Der Leistungsumfang richtet sich nach der Offerte bzw. dem Werkvertrag. Für nicht anders geregelte Punkte gilt die SIA-Norm 118 sinngemäss.
4. Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist ein Verzugszins von 5 % geschuldet. Bei grösseren Aufträgen können Anzahlungen oder Abschlagszahlungen vereinbart werden.
5. Termine
Vereinbarte Ausführungstermine gelten unter dem Vorbehalt witterungsbedingter Verzögerungen sowie nicht von der Auftragnehmerin zu vertretender Umstände.
6. Gewährleistung und Mängel
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Art. 367 ff. OR) sowie die Rüge- und Verjährungsfristen der SIA-Norm 118. Mängel sind innert 7 Tagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
7. Haftung
Die Haftung der Auftragnehmerin ist – soweit gesetzlich zulässig – auf den Auftragswert begrenzt. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
8. Projektbilder und Referenzen
Die Auftragnehmerin ist berechtigt, ausgeführte Arbeiten zu dokumentieren (Fotografie) und für eigene Referenz- und Marketingzwecke (Website, Soziale Medien, Offerten) zu verwenden. Widerspricht die Auftraggeberschaft der Veröffentlichung, ist dies vor bzw. spätestens bei der Abnahme schriftlich mitzuteilen.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Zürich.
10. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bestehen.